签证单是什么意思
签证单就是在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就合同价款之外的费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议,互相书面确认的签证即可成为工程结算增减工程造价的凭据。工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价的内容,只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。现场签证不论是承包商,还是业主均应抓紧时间及时处理,以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷,且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
现场签证和工程签证区别
签证单是因地质条件变化、建设单位要求、设计变更等因素产生的工程量增加费用,要根据实际发生工程量、工作量经监理、建设单位认可签字后,作为追加工程造价的结算依据。收方单是指收到某一单位的某些材料或其他等东西后出具的收到的手续清单。
工程签证,是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
现场签证是在施工过程中遇到问题时,由于报批需要时间,所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程。是指发包人现场代表(或其授权的监理人、工程造价咨询人)与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明!
现场签证
属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量的确认。
海事管理——现场签证在海事管理中,船舶进出港口需要到海事机构进行进出港口签证。有些内河海事管理部门为方便船员签证,在海事巡逻过程中在船舶所在现场为当事船舶办理船舶签证,此称为现场签证。
建筑工程现场签证
建筑工程中,由于在前期签订合同的时候,是假想在没有任何其他意外情况下顺利完成工程的。但是由于各种原因,例如基础工程由于遇到流沙现象,或者墓穴等,地基不能满足设计承载力的要求,所以我们就需要改变施工方案,相应的我们就需要做一个现场签证,并经过监理和建设单位的签字盖章,这就成为了承包合同的一部分。还有其他不可抗拒的因素,我们也要签证,例如我们计划工期是一个月,但是由于从开工开始出现十天的雨天,我们无法正常施工,这就需要我们进行签证申请工期顺延。
法律依据:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!