窝工的无节拍流水工期和无多余间歇的无节拍流水工期的区别?
正好也看到了这一段,一开始觉得非常费解,后面把两种情况的横道图一画,感觉好像明白了一些,特分享如下。
(1)所谓“不窝工”,是指各个专业队连续作业干不停;而所谓“无多余间歇”是指各个工作面不停摆,只要工作面一出来,下一道工序就紧跟上(此时,技术间歇可视为上一道工序流水节拍的一部分),这两种方式均不会致资源的增加。
(2)针对“不窝工”流水,当前置工序较快(流水节拍短)时,采用STS搭接方式,此时第一个工作面无多余间歇;当前置工序较慢(流水节拍长)时,采用FTF搭接方式,此时最后一个工作面无多余间歇;除该两者外,其它工作面均存在一定程度的间歇,且流水节拍相同的工序,间歇情况相同。
(3)针对“无多余间歇”流水,其实质是确保持续时最长的那道工序(tmax)既不窝工,也无多余间歇,而其它所有流水节拍t小于tmax的各道工序却会存在窝工。
(4)采用“不窝工”流水,必然存在很多工作面的停摆(多余间歇);而采用“无多余间歇”流水,又必然存在很多工序的窝工,但由于它的工作面始终不停摆,故其流水工期更短一些。
(5)针对“无多余间歇”流水,采用“错位相减”,实际上就得到各道工序的持续时间,而“错位相减求大差”,就是得到持续时间最长的那道工序的tmax,以此控制时间间隔,保证该道工序tmax在各个工作面连续,再以该道工序为基准,确定其他工序的起、止时间,从而得到流水施工横道图。
什么叫窝工现象
一、误工费窝工费之间的区别是什么 误工费是法律定义,是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。 窝工费指的是承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。 二、 误工费赔偿标准 1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定 伤残 的前一日。 2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入,包括 工资 、奖金、津贴、课酬、合法的兼职收入等,但一般不包括企业经营者作为受害者时所丧失的经营损失和特殊工种的补助费。 当事人无固定收入的,按照其最近3年的平均收入计算;当事人不能举证证明其最近3年的平均收入状况的,可以参照当地相同或相近行业上一年度职工的平均工资计算。 3、误工费的计算公式 误工费 赔偿金 额=误工收入(元/月)×误工时间 (1)有固定收入人员的误工费赔偿金额=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入 (2)无固定收入,但能举证证明其最近三年的平均收入状况的人员的误工费赔偿金=最近三年收入总和÷3年÷12个月×误工时间 (3)无固定收入,且不能举证证明其最近三年平均收入状况的人员的误工费赔偿金=受诉法院所在地相近行业上-年度职工的平均工资×误工时间 三、误工费时间如何计算? 1、非持续性的误工 这种误工的时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。 2、受害人因伤致残持续误工 这种误工的时间从受到伤害耽搁工作之日计算至定残之日的前一天。 3、受害人因伤害死亡的 从 侵权行为 开始计算,至受害人死亡之时止(或有的因受害人死亡不计算误工费,因 死亡赔偿金 已补偿预期收入)。 而关于误工费的 赔偿标准 一般是看误工的时间和当事人的收入的状况来进行确定的,首先伤者本人的误工时间是要根据医疗机构开出来的证明来进行确定,之后按评定伤残前的一日,这样来计算误工费。如果当事人没有固定的收入的是按照实践中减少的收入进行计算的。
窝工的直接意思就是,因各方面原因造成施工当中施工人员(工人)的施工不能全力展开,通俗点的意思也就是,100个人只能干50个人的工作,其他50个人也就窝工了。
或者说本来3天干完的事情,干了5天,那就是窝工2天。
在窝工有很多方面的 原因:
1、施工面不能完全展开,导致工人没有事情做;
2、因材料不能及时运到位,导致工人停工;
3、管理上没有计算好,工人人数过多;
4、施工程序没有调解好,本来该做的没有做,导致施工面不能展开。
等等,
朋友,希望能帮助你!
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!