签证单 现场签证单，变更单有什么联系和区别

签证单是因地质条件变化、建设单位要求、设计变更等因素产生的工程量增加费用，要根据实际发生工程量、工作量经监理、建设单位认可签字后，作为追加工程造价的结算依据。收方单是指收到某一单位的某些材料或其他等东西后出具的收到的手续清单。签证单与收方单的区别一、区分原因1.在外行人眼里变更、签证是判断企业管理优劣的标准。有些人认为完全按图施工没有变更洽商说明图纸设计完善?设计管理到位?没有签证说明现场没有做错拆除、停工抢工等管理问题?工程管理到位。因此给集团审计提供准确的数据是必要的。2.变更和洽商、签证和收方在解决经济纠纷时的意义是不同的?当然纠纷很少发生但不能避免。当然?我的解读不一定全面?还望各位领导指正。二、收方单与签证单的区别1.收方的内容是多是施工图上有的、或根据零星委派等增加的?最终是会反应在竣工图上的。2.签证是纯的经济资料记录的是最终不能或无法反应在竣工图上的内容抢工、停工的补偿签证——做好事实记录?在开会讨论前无效，总包、分包之间发生的争议、违约签证?如为总包实施事项?但又没及时完成?影响到分包?委派分包协助实施再从总包扣除等等类似签证。其它如现场材料特殊情况下的转运?一般情况材料的二次及多次转运已经含在合同价中特别说明?如遇工程施工图上原本没有，后来增加的?应以变更或洽商形式反应出来。而不是签证。变更、洽商是图纸的补充和完善?是图纸的一部分。3.过程中无法确定的?与经营管理部联系?逐渐完善。

工作联系单和工程签证单是怎么回事？具体介绍下两者区别和适用范围

工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

现场签证是在施工过程中遇到问题时，由于报批需要时间，所以在施工现场由现场负责人当场审批的一个过程。是指发包人现场代表（或其授权的监理人、工程造价咨询人）与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明！

现场签证

属于由承包人根据承包合同约定而提出的关于零星用工量、零星用机械量、设计变更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量的确认。

海事管理——现场签证在海事管理中，船舶进出港口需要到海事机构进行进出港口签证。有些内河海事管理部门为方便船员签证，在海事巡逻过程中在船舶所在现场为当事船舶办理船舶签证，此称为现场签证。

建筑工程现场签证

建筑工程中，由于在前期签订合同的时候，是假想在没有任何其他意外情况下顺利完成工程的。但是由于各种原因，例如基础工程由于遇到流沙现象，或者墓穴等，地基不能满足设计承载力的要求，所以我们就需要改变施工方案，相应的我们就需要做一个现场签证，并经过监理和建设单位的签字盖章，这就成为了承包合同的一部分。还有其他不可抗拒的因素，我们也要签证，例如我们计划工期是一个月，但是由于从开工开始出现十天的雨天，我们无法正常施工，这就需要我们进行签证申请工期顺延。

法律依据：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

工程联系单和签证单的区别如下：

1、工程联系单是用于甲、乙双方日常工作联系。甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程，是工程索赔等强有力的证明材料。工作联系单可以是甲方、监理、施工方等任何一方出具，关于工程中某项事宜的工作联系用。

2、工程签证单是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。应具有与协议书同等的优先解释权；工程签证若与工程变更有关，必须与之相对应，不能随意修改变更意图,工程签证单是作为甲、乙双方结算的重要依据。

3、工程联系单的适用范围是甲、乙双方日常工作，工程签证单的适用范围为承发包双方在施工合同履行过程中的补充协议。

扩展资料

1、工程联系单的要求：

第五条 施工单位应综合考虑施工进度计划、现场情况，加强施工前的图纸审查等技术管理工作，及时在工程联系单中说明需要事先协商或联系的事项。

施工单位在工程联系单中列出的项目名称，应符合《建设工程工程量清单计价规范》关于分部分项工程项目、措施项目或其它项目的划分设置规定，并说明各项目的特征。提出合同外新增项目、桩基等隐蔽工程的变更，须报综合单价及预算总价。

施工单位提出的工程联系单，其格式应符合城建档案管理机构的有关要求，留出其它参建方签字、盖章的“一致意见”栏。

第六条 设计单位应根据施工图设计文件审查意见、施工图会审纪要和管委会的意见，及时提出工程联系单，对施工图中的缺陷进行修改、补充，以免延误施工，引起争议和索赔。

2、工程签证单要遵循七个原则：

1 、准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。

2 、实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3 、及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。

4 、避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。

5 、废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程，所以，凡是拆除和措施性工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并由回收单位出具证明。

6 、现场跟踪原则：为了加强管理，严格控制投资，凡是费用数额较大（具体额度由业主根据工程大小确定）的签证，在费用发生之前，承包商应与现场监理人员及造价审核人员一同到现场察看。

7 、授权适度原则：分清签证权限，加强签证管理，签证必须由谁来签认，谁签认才有效，什么样的形式才有效等事项必须在合同中予以明确。

参考资料：工程联系单---百度百科

签证单---百度百科

鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com